建筑合同（共9篇）

建筑合同由好范文网会员“王淑伟”投稿精心推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

第1篇：建筑合同

这篇建筑合同范文是我们精心挑选的，但原对你有参考作用。

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、合同期限

从_________年_________月_________日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_________月_________日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。

二、工作岗位

甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

三、工作条件和劳动保护

甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

四、工作时间

甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。

五、劳动报酬

乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：

（一）按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；

（二）按建筑面积计酬，每平方米_________元；

（三）其它：_________。

若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。

六、社会保险

甲、乙双方按规定参加社会保险。

七、劳动纪律

乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。

八、劳动合同的解除与不得解除的规定

经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。

乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

（一）在试用期间，发现不符合录用条件的；

（二）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；

（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（四）被依法追究刑事责任或劳动教养的。

在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人：

（一）乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的；

（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；

（四）甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：

（一）在试用期内的；

（二）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

（三）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；

（四）乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形式通知甲方。

乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：

（一）因工负伤，在规定的医疗期内的；

（二）女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；

（三）法律、法规、规章、规定的其他情形。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。

本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为准。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

附件

本附件是_________（甲方）与_________（乙方代表）在_________年_________月_________日所签《建筑业劳动合同》的组成部分。_________等人作为乙方（_________班组，共_________人）的委托代表，代表乙方在《建筑业劳动合同》上签名，与甲方共同遵守该合同。乙方签名（本人亲笔签名）如下，表示承认：

┌──┬────────┬────┬──┬────────┬────┐

│姓名│ 身份证号 │ 备注 │姓名│ 身份证号 │ 备注 │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤

│ │ │ │ │ │ │

└──┴────────┴────┴──┴────────┴────┘

合同变更情况

班组： 乙方代表： 电话：

┌─────────────────────┬───────────┐

│合同变更具体情况（人员增减、工资、岗位等）│ 签 名 │

│ ├────┬──────┤

│ │劳动者 │甲方负责人 │

├─────────────────────┼────┼──────┤

│ │ │ │

├─────────────────────┼────┼──────┤

│ │ │ │

├─────────────────────┼────┼──────┤

│ │ │ │

├─────────────────────┼────┼──────┤

│ │ │ │

├─────────────────────┼────┼──────┤

│ │ │ │

└─────────────────────┴────┴──────┘

第2篇：建筑合同

给大家带来建筑合同范文，供大家参考!

一、施工合同在企业管理中的应用

施工合同的确立，是使施工企业获得某个项目工程的唯一合法路径。完美的完成施工合同，指的是施工单位成功完成工程规划任务后获得一定的经济报酬。因此，就施工企业这一方面来讲，确立和执行施工合同是企业的基本任务。企业的一切管理工作，都必须以这个为中心开展。

1.施工合同的多少和工作质量直接影响着企业的经济利益

施工企业的基本任务是现场施工。施工项目的确定必须要先制定合理的施工合同，施工合同是基本的保障形式。企业最后可以制定的施工合同份数的多少、工程总金额的多少以及盈亏额度的大小，直接导致施工单位生产的整体收入情况和企业的市场份额的多少。另外，完成合同的结果是会赚钱还是亏损也直接导致这个项目收益与否。即使企业经济利益不是各个合同项目施工收益的直接累加，但是各个合同项目收益的大体状态，就可以说明企业的经济利益如何。换句话说，施工企业的经济利益完全来自于取得施工合同和成功完成工程任务。建筑行业与其他一般工业行业的一个主要区别就是建筑行业是现有订单，再进行生产。没有订单，就没有事可做。如果没有实际生产活动，生产经营利益就没有来源；又若每项施工合同的完成的结果都不好，那么整个企业的总体经营收益也就不可能好，就会产生亏损，企业就难以经营下去。

2.施工企业生产要素要合理分配

在项目施工的企业管理机制中，施工单位应该怎样适合的分配人力和物力以及财力，尽量做到人和物都能够发挥最好的作用，发挥他们最优的利益，都必须先考虑企业的本身情况，各个项目施工的直接需求应该是企业施工前考虑的问题。各个工程项目对上层领导、实际施工工人的数量、技能等级和实际能力的需求，以及机器设备、施工材料等方面的要求，会按照这个项目所制定的施工合同中所规定的质量要求、工期长短、工程规模、技术标准和实际内容等所确定。如果各个项目在对各方面的需求有冲突碰撞时，施工单位应当以维护企业的利益和企业的形象为主要任务。目前，我们找到当今施工单位在工程的具体操作时最常见的、标志性的缺点。在确定施工合同后，企业会找出某人当选为项目经理。之后，项目经理再去建立自己的领导班子和工人团队，再去完成项目施工合同，从法律层面来说基本符合要求。但是实际操作过程中，一直赋予项目经理各种权利，放任项目经理。如果项目经理选择了某人或某种机器设备后，企业就失去了它本身的权利，这样便使生产要素在各个合同项目间的不正常、不均匀配置，并且使企业整体丧失应有的调节作用。通俗解释，虽然增加了项目经理的信心和斗志，使项目经理更好的发展自己的`优势。但相反的，它又降低了企业在市场中的整体实力，所以对企业的长久没好处，这种危害在一开始就已经表现出来了。笔者以为，无论是生产要素的分配还是操纵大权都应该在企业手中。企业可以掌控大局，这样才能保证各个项目资源的正确配置，增强企业的整体实力。

二、施工合同在施工管理中的应用

施工项目开始进行施工就意味着施工合同已经产生法律效用。因此。实际项目施工中的管理全部按照项目施工合同上的规定开始展开。

1.施工合同是施工建设项目最重要的法律依据因为施工合同是以法律为依据所制定的，所以我们必须要严格的依照合同条款办事。实际工程施工操作中的每一点、每一方面都必须严格按照合同要求规定去执行，也就是完成合同所规定的事情。如果一旦出了什么问题，我们必须以施工合同所规定的内容为基本参照、去承担自己分内的那部分法律责任。具体地说，施工合同在施工管理中所起的作用具体体现如下。

（1）施工合同严格规定了适合本合同的设定和执行所需的法律条款，合同中所规定的适用法律独一无二，只有它可适用。

（2）施工合同会明文规定施工中可能会突发的意外情况，例如合同内容修改、反悔合同、合同疑难解决等的解决方式。

（3）施工合同明确了当违约发生时双方的权利和责任。

2.施工合同是项目实际操作和完工后检验的参照项目的实际进行过程中，无论在技术层面还是结构层面，或是灵感和施工工艺，都必须严格参考合同文件中的所有条款去严格执行。至于项目完工后的检验，包括预检和验收，具体有检验的标准、方式方法、过程、程度和期限等条件。在施工进行的过程中必须是完全相同的，也必须严格符合施工条款。

3.施工合同包括了合同甲方和乙方的基本任务在施工合同的实际操作中，招标人的主要任务是满足施工合同中规定好的金额、工期和方法给工程企业酬劳。工程企业的主要任务是满足施工合同中规定好的程度、流程和速度给招标人完成工程进度。要想完成这种基本的义务，不是几个单调的数字金额，而是必须执行的各项实际的任务，例如后勤保障、维持秩序、安抚情绪、良好沟通和合理验收等。这些实际工作做不好的话，就谈不上双方的义务了。所以，施工合同的一个十分重要的作用，就是明确双方责任、工程质量、工程进度及应付金额等具体的内容。

三、结语

由上文可知，合同的合理对管理建筑工程的质量、施工的速度、完工日期和施工单位的经济利益，同时在减少双方的各种纠纷、树立施工市场正常秩序方面也起了很大的作用。然而现在我国实际建筑施工覆盖的范围比较广泛，合同里通常存在很多的错误和空子。这就严重阻碍了我国建筑行业的快速发展，并且也不利于建立良好的市场秩序和稳定社会状态。所以，我们要在合同的管理上多下功夫。可以不断采取好的措施、改善合同的管理办法，有效的发扬合同的作用，使建筑市场的发展更健康化、有序化的走上一条可持续发展的道路。

第3篇：建筑合同

下面由好范文网作者为你提供建筑合同的写法。

甲方

乙方

签订时期年月日

甲方法定代表人

企业地址

施工地址

工商注册机关

乙方居民身份证号

出生日期年月日

家庭住址

邮政编码

户口所在地省（市）区（县）乡镇村

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

（）1、有固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于年月日终止。其中试用期至年月日止。

（）2、以完成一定工作为期限的合同。

本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。

（）3、无固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于法定或约定的解除（终止）合同的条件出现时止。其中试用期至年月日止。

二、工作内容和工作时间

第二条甲方招用乙方在（项目名称）工程中担任岗位（工种）工作。乙方的岗位（工种）上岗证号码为.

第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。

（）1、执行定时工作制（乙方每日工作8小时，每周工作40小时）。

（）2、执行综合计算工时工作制（乙方每月工作不超167．4小时）。

（）3、执行不定时工作制（在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间）。

第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150％的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200％的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300％的工资报酬。

三、劳动保护和劳动条件

第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJl46—20xx）。

第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月（日）元，试用期满后月（日）工资为元。

2、按工程量计付工资

（1）按工程量单价计取工资；

（2）按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工

费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70％。

甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

甲乙双方对工资支付的其他约定：

第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（三）严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；

（四）被依法追究刑事责任的。

第十二条乙方解除本合同，应当提前日（3天以上30天以内）以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条甲乙双方约定的其他内容：

七、劳动争议处理及其他

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期：年月日

使用说明

一、建设行业企业与农民工签订劳动合同时，凡需要双方约定的内容，经协商一致后填写在相应的空格内。第一条、第三条中，双方在约定的事项前括号内画“√”，并填写日期。签订劳动合同，甲方应加盖法人公章；法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。

二、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简炼、准确，不得涂改。

第4篇：建筑合同

本文是好范文网网友推荐，并由本站编辑整理的建筑合同范文精选，仅供写作参考。

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，现甲方将工地木工模板工程

包工包料承包给乙方。由乙方组织充足材料、人力进行施工，经双方协商同意，制定如下条款，希望双方共同遵守。

一、承包内容：乙方承包施工图纸与设计变更所示的木工装模分项的所有内容，具体包括本工程所需的模板、方木、加固步步井、模板制作、安装脚手架搭卸、拆卸、材料堆放、搬运、模板拔钉和现场文明施工及打爆模等人工工序，和铁钉铁线。并承担所有预埋铁件、拉墙筋的钻孔或预埋。

二、承包单价及计算方式：高层按本工程设计图纸的建筑面积计算，每平方米 元（￥ 元），多层按本工程设计图纸的建筑面积计算，每平方米 元（￥ 元），高层与多层均包括该工程区域内的人防地下车库工程。中途乙方不能以任何理由提价。付款方式：正负零以上完成一层结构面后开始付款，每月月底结算当月工程量的70%，主体验收后付到总工程款的85%，竣工初验后付清余款。

三、工期：乙方保证每月至少完成四个标准面，人数始终保证在80人左右。否则甲方有权对乙方采取罚款。

四、 质量要求：本工程质量检收等级为优良工程。乙方进场施工，要确保人员素质，乙方每一道工序完成后，需经甲方、监理验收后方可进行下一道工序，如因乙方施工人员人为造成质量不合格进度跟不上，所产生的返工等损失均由乙方承担。

五、 文明施工：乙方施工人员进入工地，必须戴好安全帽，不能穿拖鞋或赤足上班，不得在工地、宿舍内打架斗殴，如有发生所 产生后果均由乙方承担，在施工中 必须做好文明施工要求切实落好落手清工作，工地内材料放整齐。

六、 材料要求：材料一定保证它的钢度，符合甲方的要求。柱板全部用新的夹板。

七、 乙方的工人在施工中人为造成的安全事故，一切责任由乙方负责。乙方不能拖欠工人工资，若发现此种情况，甲方可以扣除乙方工程款支付工人工资。

八、 本工程开工后，乙方必须有带班长期现场管理，如不在一次罚款500元。

九、上述协议签名生效，希望甲乙双方共同遵守，如未尽事宜，可另立说明。

十、附加协议：若乙方资金周转困难，甲方同意给予乙方30万元以内资金帮助，但单价须降低贰元每平方米。若乙方中途违约，无条件退出该工程，保证金不予退还。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等的法律效力。

甲方： 乙方：

年月日 年月日

第5篇：建筑合同

以下是好范文网小编整理的建筑合同范文，希望能帮助到你。

建设方： (以下简称甲方)

承建方： (以下简称乙方)

为明确甲乙双方在加层建设过程中的职责和义务，本着自愿、公平、互利互惠的原则，特签订本合同，以使双方共同承诺，合作愉快。

一、工程名称及规模：在现有四楼半的基础上，增加二楼半及梯间的主体工程。

二、工程地点：龙泰四街(30号)。

三、承包形式：包工不包料，即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料，乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含木工)。

四、承包单价：建筑面积56.00元/平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切)，工程完工后据实计算。每层楼施工完后，室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。

五、付款办法：乙方每完成一层主体，甲方付承包单价的90%，乙方完成主体工程，无违背承建合同及工程质量问题，由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。

六、甲方负责水电材料的供给，确保乙方正常施工。

七、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。

八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

九、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第6篇：建筑合同

建筑合同范文精选系列，如果你喜欢可以下载全文。

甲方（用人单位）名称：___________________________________________ 法定代表人（主要负责人）或者委托代理人________________ 注册地址___________________________________________________

联系电话_______________________________________________ 乙方（劳动者）姓名：______________________________________________ 居民身份证号___________________________________________ 户口所在地_____省(市)____区(县)__ _____乡镇___________村

邮政编码__________

现住址___________________________联系电话________________

根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。

一、合同期限

第一条 甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限：

（一）有固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。

（二）无固定期限：自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。

（三）以完成一定工作（任务）为期限:自____年__月__日起至____________工作（任务）完成时终止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方招用乙方在_________________（项目名称）工程中，从事____________________________岗位（工种）工作。

乙方的工作地点为___________________________________。 经双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。 乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。

乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。

三、工作时间和休息休假

第三条 甲方安排乙方执行以下第____种工时制度：

（一）执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为__________。

（二）经当地劳动行政部门批准，执行以______为周期的综合计算工时工作制度。

（三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。

甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。

甲方因施工建设需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的，甲方按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。

四、劳动报酬

第四条 甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资：

（一）月工资____元，试用期间工资____元。甲方每月_____日前向乙方支付工资。

（二）日工资____元，试用期间工资____元。甲方向乙方支付工资的时间为每月___日。

（三）计件工资。计件单价约定为______。

甲方生产经营任务不足，乙方同意待岗的，甲方向乙方支付的生活费为______元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。

五、社会保险

第五条 甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应的社会保险义务。乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴。

乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。 乙方因工负伤或患职业病的待遇按国家有关规定执行。 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家有关生育保险政策规定执行。

六、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应当在乙方上岗前进行安全生产培训，乙方从事国家规定的特殊工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。

甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。

其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146－20xx）。对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

甲方依法建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、解除和终止

第七条 本劳动合同的解除或终止，依《劳动合同法》规定执行。

八、劳动争议处理

第八条 甲乙双方发生劳动争议，可以协商解决，也可以依照《劳动争议调解仲裁法》的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。

九、其他

第九条 甲乙双方约定的其他事项

___________________________________________________________。

第十条 本劳动合同一式二份，甲乙双方各执一份。

本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方（公 章） 乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期： 年 月日

第7篇：建筑合同

关于建筑合同的写法，可以参考本页面的所有内容。

甲方(用人单位)名称：___________

地址：___________________________

性质：___________________________

法定代表人(委托代理人)：_______

乙方(劳动者)姓名：_____________

性别：___________________________

出生年月：_______________________

家庭住址：_______________________

居民身份证号码：_________________

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》和《湖南省劳动合同规定》等法律、法规，在平等自愿、协商一致的基础上，一致同意订立本劳动合同。

一、合同类型和期限

甲、乙双方选择以下第_________种形式确定本合同期限：

(一)有固定期限：自_________年_________月_________日起至 _________年_________月_________日止。

(二)无固定期限：自_________年_________月_________日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。

(三)以完成一定的工作(任务)为期限。自_________年_________月_________日至_________工作(任务)完成时即行终止。

其中试用期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，期限为_________天。

二、工作岗位

(一)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在_________岗位工作，担任_________工种或职务，具体工作内容为：_________。

(二)甲方根据国家、行业和地方的劳动定额标准和质量验收标准，制定科学合理的工作任务;乙方必须按甲方要求按质按量完成生产(工作)任务。

(三)经双方协商一致，甲方可根据工作需要对乙方工作岗位进行调整。

三、劳动报酬

(一)乙方试用期的工资标准为：_________元/月。

(二)试用期满后，甲方根据本单位的工资制度，确定乙方执行以下第_________种工资形式：

1.计时工资：乙方的工资由以下几部分组成：_________、_________、_________、______;其金额分别为______、_______、____、_________。

2.全额计件工资：甲方应根据自身情况制定科学、合理的劳动定额标准，计件单价为_________。

3.岗位工资：乙方的岗位工资标准为_________元/月;如乙方的工作岗位调整，按新岗位所对应的工资标准执行。

4.其他工资形式。具体办法在本合同第十条中明确。

(三)甲方以货币形式按月支付乙方工资，发薪日为每月_________日，不得克扣或者拖欠。

(四)甲方支付乙方的工资，不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

(五)甲方安排乙方加班加点，应按《劳动法》第四十四条规定支付乙方工资。

四、社会保险和福利待遇

(一)社会保险

甲方应按照国家和省有关社会保险的规定，为乙方办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳社会保险费，乙方可按有关规定享受社会保险待遇。

(二)福利待遇

1.乙方在本合同履行期间，因病或非因工负伤，其医疗待遇和停工治疗期间的病假工资和疾病救济费按国家和省有关规定执行。

2.乙方非因工死亡的丧葬补助费、供养亲属抚恤费等，按国家和本省有关规定执行。

五、劳动保护和劳动条件

(一)工作时间

1.标准工作制：乙方每天工作_________小时，每周工作_________天，每周工作时间不超过40小时;具体工作时间由甲方统一安排。

2.不定时工作制：每周工作时间不超过40小时，超过部分按加班加点计发工资。

3.综合计算工作制：每周工作时间不超过40小时，超过部分按加班加点计发工资，具体工作时间由甲方统一安排。

(二)休息休假

1.甲方保证乙方每周至少休息一天。

2.乙方依法享有法定的节日假、公休假、探亲假、婚丧假、产假等有薪假期。

第8篇：建筑合同

好范文网提供的建筑合同范文，都是经过我们会员精心挑选整理的。

经甲乙双方磋商，甲方同意将自已的建筑装修分项工程承包给乙方，现将双方有关事且宣订以下合同。

一、工程名称及地点：

1、 工程名称及地点：

二、工程概况及质量要求。

1、 装修标准：

住宅楼室内装修：

2、 工程质量：乙方按图纸和甲方的要求进行施工。各工程施工程序严格按国家建筑规范进行及做好有关保养工作，凡隐蔽工程均需甲方有关人员验收合格后方可进行隐蔽，施工各项工作质量必须达到合格，努力争取优良。

三、工程承包方式及施工内容：

1、 工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按单包方式进行施工及管理。

2、 工程施工承包内容：

住宅楼室内外装修：

四、双方职责：

1、 甲方职责，甲方负责征地、折迁、用地规划、建筑设计、报建等有关建房的行政手续和三通一平工作，按时保量将工程所需施工材料运到工地50米以内，适时装配所需施工机械备，按规定做好甲方本职内各项工作，确保工作顺利进展。

2、 乙方职责，乙方依据承包施工内容，认真组织好工程施工所需达标人员，按规范要求做好技术交底和制订施工计划等施工前期的相关工作，各项工作必须做到“安全第一。质量第一，时间第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按时保质完成不同时期的各项工作任务。

五、施工单价及结算付款方式。

1、施工单价：

２、结付方工式：

六、工程有关事项：

1、 乙方必须遵守国家法律、法规、严格执行甲方的各项制度，服从甲方分工和指挥，实行层级管理，如有违约和乙方人为造成的一切民事、刑事、经济等一切责任，均由乙方自负，甲方有权取消乙方合同并追究其所造成的一切损失。

2、 安全生产：乙方必须严格遵守安全的规章制度，加强安全生产专项思想教育，认真做好安全生产的各项工作，如有违反和不符合要求的人员，一律不准上岗并按有关规定从严处理。如有出现任何人为事故，均由乙方自负，与甲方无关。

3、 工程材料、用具、设备等一切用料，均由甲方依据工程所进行分配并按规定存放在指定的场所内。每道工序完成后必须清理场地并经甲方有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、 甲方提供地切机械、用具和领原料，乙方要妥善保管好，并按规范保养好，否则造成一切损失，均由乙方按价赔偿或加倍处罚。

5、 任何员工不得在工地吵架、斗殴、汹酒、、闹事等一切违规行为，做到尊上爱下，文明施工，如有违法乱纪行为者，均送有关执法部门依法严惩。

6、 未尽事宜栏：

甲方： 乙方：承包施工负责人

代表（签章） 代表（签章）

年 月 日

第9篇：建筑合同

猜这篇建筑合同范文对你应该有所帮助。

建筑工程施工合同补充协议

发包人（全称）：

（甲方） 承包人

(全称) ：

（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经充分协商，在已签署的《建筑工程施工合同》的基础上，就有关事项达成一致，订立本补充协议。

一、工程概况： 工程名称：

工程地点：

建筑面积：

结构形式：砖混

二、承包范围：施工图范围内的土建、装饰、安装工程及现场范围内的配套工程（甲乙双方商定甩项的分部分项工程、绿化工程不在承包范围内）。

三、工期：

开工日期：2013年11月30日

竣工日期：2014年9月30日（此日期以质检站.建设、监理、设计、施工五单位验收合格为准）

四、质量标准： 合格

五、预计工程造价：

（按标准层面积计算每平方米700元，含±0.00以上车库的造价，不包括合同约定的甩项项目）

六、组成合同的文件 1.投标书及其附件 2.本合同专用条款 3.本合同通用条款

4.标准、规范及有关技术文件 5.图纸及图纸会审记录

6.双方有关工程的洽商变更等书面协议及文件

七、本协议书中有关词语含义于本工程合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后在质量保修期内承担工程保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、补充协议订立时间和地点

协议订立时间：2013年11月 日

协议订立地点：

十

一、词语定义及合同文件 1.使用法律、标准及规范

1.1 使用法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。

1.2 使用标准、规范：执行现行《建筑工程施工质量验收规范》、《安装工程施工质量验收规范》、发包人提供的建设标准。

2 2.图纸：发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前15天内向施工单位提供施工图一式四套（含竣工图两套）。 十

二、双方一般权利和义务

1.监理方派驻的工程师：

工程师姓名：

职务：

发包方委托监理公司的职权：代表发包方协调控制施工进度、质量、安全、投资、审核工程量、设计变更及现场签证、施工材料进场见证取样的检验及监理合同规定的其他事项。 2.发包人派驻的工程师：

工程师姓名：

职务：

代表发包人除完成工程管理职责外，负责设计变更、现场签证及现场协调，材料价格确认，材料质量监管，材料考察及使用的全过程控制。

3.承包人派驻工地项目经理姓名：

职务：项目经理 4.发包人义务

4.1 负责开工前完成所需手续和施工现场的三通一平工作。

4.2 负责开工前提供工程质量标准和地下管线资料情况。

4.3 开工前双方现场检验水准点和坐标点，并办理校验手续。

4.4 确定图纸会审和设计交底时间，组织图纸会审。

4.5 双方约定发包人应做的其他工作。 5.承包人义务

5.1 承包人收到施工图纸15天内，向发包人提供材料成品、半成品计划一式两份。每月28日报当月已完成工程量统计表、及下月进度计划一式两份。

3 5.2 需甲方供应的材料、设备，施工单位必须提前30天向甲方提供材料供应计划，以便甲方组织考察，购买。

5.3 承包人负责施工安全保卫工作及施工现场交通、环卫、施工噪音的管理工作，所发生的费用由承包人承担。

5.4已完工程成品保护的特殊要求及费用的承担，执行通用条款第9条第9.1款有关规定。

5.5承包人应保证施工现场文明整洁，并按市文明工地要求组织施工，建筑垃圾应及时清运。

5.6 负责协调与周边的一切关系，确保正常施工按时完成施工任务。5.7 工程竣工验收后，积极配合发包单位按时限做好竣工结算备案，竣工备案工作。

5.8承包人免费为甲方、监理公司提供办公室各一间。 十

三、施工组织设计和工期

1.进度控制: 承包人收到图纸15天内，向发包人提供施工组织设计和施工进度计划，一式叁份提供给发包人，发包人收到施工组织设计及进度计划7日内批复，并发到施工、监理单位，在后期施工过程中，严格按照计划执行。 2.工期延误

2.1 经工程师确认以下情况可以顺延：不具备开工条件，未按约定提供图纸及不可抗力因素。

2.2承包人无工期顺延条件，未按进度计划完成当月进度计划的视为阶段工程延误，发包人有权进行处罚，处罚标准为应付工程款的5 %，

4 从拨付的工程进度款中扣除。承包人通过赶工措施完成了进度计划，视为赶工措施有效，罚款退还。通过赶工措施仍未能完成进度计划的，罚款按两次应付工程款的5%计罚，进度计划及罚款一次类推。承包人通过自身努力及有效的赶工措施，最终达到合同要求的竣工条件，阶段罚款退还，承包人通过赶工措施未能按合同要求达到竣工条件的，阶段罚款不退还，工程竣工时间每拖期一天按房屋销售价的万分之二罚款。 十

四、质量与验收

1.工程质量必须达到国家规定质量标准。在质量检查过程中发现工程质量问题，承包人必须按要求整改使其达到质量标准，否则发包方有权进行处罚，若发现粗制滥造，野蛮施工，不服从指挥等问题，发包方有权停止施工。 2.隐蔽工程和中间验收：隐蔽工程或达到专用条款约定的中间验收部位，达到验收条件后，承包人进行自检，并在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知甲方及监理公司验收。通知包括隐蔽工程和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。由监理、施工单位进行验收，验收合格后报甲方工程师，甲方对验收项目进行复验。验收合格后，参加验收各方在验收记录上签字，承包人方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包人在甲方限定的时间内整改后重新验收。 3.

承包人要积极配合发包人组织的阶段性检查，检查结果与本

5 协议第十四项第1条挂钩。

十五、安全文明施工：本工程达到市级安全文明工地标准。

承包人在施工中出现的安全事故，承包人负全部责任。为加强安全管理力度，发包方有权对承包方在施工期间出现的人身伤亡及其他事故进行处罚，承包人在施工期间每出现一次轻伤事故罚人民币2000元，重伤罚人民币5000元，死亡一人罚人民币20000元，死亡两人以上罚人民币50000元，以上事故的罚款不包括政府处罚。 十

六、协议价款与支付

本工程按山东省《2003年消耗量定额》，

2010

年《德州市价目表》结算，税前总值下浮 2 %，（不含甲方供材及甲方认价的材料）工程类别按三类计取。工资单价44 元/工日，零工单价按发包方认定的市场价执行。工程竣工结算时，施工单位不按定额费率计取安全施工费、工程排污费。按甲乙双方合同约定的办法计取相关费用。

1.工程量确认及工程款支付

1.1 满足进度拨款条件时，承包人提出申请，发包方现场工程师、监理工程师核定工程量及工期执行情况，经工程师确认办理付款手续。

1.2 工程款支付。按形象进度分阶段支付工程款，工程总值暂定

（

）万元。工程完成±0.00后付首次工程款。主体验收后付至暂定工程总值的45%，工程验收后付至80%。工程竣工验收合格后甲、乙双方尽快办理工程结算，报审计部门审核。工程审计后付至总值的95%，余5%作为保修金二年内

6 付3%，五年内付清。 1.3 进度拨款：

1.3.1工程完成±0.00，甲方付第一次工程款，付总造价的10%；主体验收付至总造价的45%。第一次付10%，

万元，第二次付35%，

万元。安装装饰阶段付总价的35%，分两次支付，第一次付15%，第二次付20%。即内外装完成第一次付款

万元，安装工程完成达到竣工验收条件付款

万元，工程结算备案，竣工备案结束后付15%，此次付款按结算值，付至总造价的95%，余5%保修金二年内付3%，五年内付清。

1.3.2 施工期间，甲方供料款在施工单位拨付进度款时，从拨付的工程款中按材料款的80%扣回，（指工程施工期间实际用于工程建设中的材料）工程达到竣工验收条件甲方供料款全部扣回。 十

七、材料设备供应

1.发包人供应的材料设备

1.1发包人供应的材料设备的品种、规格、型号、质量等级必须符合设计要求及规范规定。

1.2发包人供应的材料设备至施工现场，并随货带合格证、出厂证明、检验报告。

1.3发包人材料设备供应不及时延误工期，则工期顺延。 2.承包人供应材料设备的约定

2.1承包人供应材料设备须经甲乙双方、监理工程师共同考察、组织招投标，确定材料供应商以及材料价格，并由上述人员

7 签字认可，作为工程结算的依据。材料的质量、品种、数量必须符合设计要求和规范规定，并随材料带有出厂合格证、出厂证明、检验报告。

2.2承包人采购材料设备的使用过程，由甲、乙、监理三方全程监控。 3.材料供应

3.1地材：（砖）由甲、乙、丙（监理公司）三方共同考查，乙方自购，并由三方签字认定其价格，作为工程结算的依据，结算时按实调整。其他地材（沙、灰、石）执行同期造价指南。

3.2竹（木胶板）由三方招标认价，施工单位购买结算时按实调整。

3.3安装材料：开关、插座、灯具、卫生洁具、各种规格的PVC管、PPR管、电线管，其他管材、阀门、管件等安装材料及设备，能招标尽量采用招标的方式确定供货商，不能招标的由三方考查，共同确定供货商，施工单位自购，其价格三方签字认定，作为工程结算的依据，按实结算。

3.4装饰用的瓷砖、地砖、花岗岩等其他装饰材料，三方考察认价，乙方购买，工程结算时，按时调整。

3.5大宗材料不能一次性购买时，施工期间材料市场价格若出现上浮或者下浮，由甲、乙、监理公司会同供货商核定价格，并随时签字认定，结算时，按加权平均的办法确定最终价格。

3.6以上乙方自购材料价格签字认定后，由乙方负责购买并

8 付款。

3.7钢材、木材、水泥、商品砼、由甲方供应，结算时按实调整。

3.8电线、电缆、配电箱、采暖箱由甲方组织招标，甲方供料至施工现场，按实结算。

3.9通风材料设备、消防器材，甲方组织考察，甲方供料至施工现场。 十

八、分包项目

1.各种门窗（进户门、单元门、防火门、铝合金窗）甲方招标供货厂家制作安装，乙方配合施工，乙方按每平方米3元计取配合费。

2.弱电（指监控、对讲、控制室设备安装）由专业公司承担，单独与甲方办理结算，室内预埋管线由施工单位负责。 3.外墙保温及装饰：甲方招标，由专业施工队伍施工，乙方配合施工，全程监管工程质量进度、安全、乙方按工程总价的3%计取配合费。

4.地暖：三方招标，由专业施工队伍施工，乙方计取地暖工程（甩项部分）2%的配合费，楼面垫层由乙方负责施工。 5.防水工程（含厨卫、屋面等全部防水项目），三方招标，确定施工单位、材料、价格。由专业施工队伍施工，乙方按中标价的3%计取配合费，其工程质量、进度，乙方全部负责。 6.分包项目的工程质量、进度、安全、竣工资料的收集整理由

9 总包单位负责，甩项工程的工程款支付需有施工单位、监理公司签字认可。

7.以上分包项目均由施工单位与分包单位签订施工合同，甲方签字认可，工程款由甲方支付，施工单位按合同约定分别计取一定数量的配合费用。

8.对于分包项目的考查，招标，工程管理，资料整理，施工单位要与甲方分包方积极配合，杜绝互相推诿。不负责任的现象发生。 十

九、采保费

含材料运输，装卸车费用，按建筑面积每平方米3元计取，包干使用不下浮，不再计取其他费用。 二

十、安全施工费

按每平方米10元计取，包干使用不下浮。规费中的安全施工费及定额中施工技术措施项目中的安全网、密目网等子目不再计取。 二十

一、水电费

电费按定额含量，按市场价调差，施工过程中，施工单位安装电表，按实际用量交纳电费。施工用水，采用地下水，若水资源办公室收取水费，按实际收取的费用结算。定额子目中含的水费，结算时从定额中扣除。抽水用电单独安装电表，电费由甲方支付。

二十二、工程排污费

10 按环保部门实际收取的金额计算。

二十三、柱、梁、板等现浇砼构件模板支撑，按施工现场实际用的材料由甲方签字认可作为结算依据（个别子目采用单一模版支撑材料的除外）。

二十四、其他分包的项目参照以上办法处理、二十

五、工程变更

在施工过程中工程变更或因其他因素发生工程量增减等变更出现时，双方代表应及时核实，办理工程量签证。因承包人改变施工方案或工序发生变化造成的变更、工程量增加，发包人不认定工程量。

二十六、竣工验收与结算

1.工程达到竣工条件时，承包人提交竣工验收报告，发包人7日内组织有关单位进行验收，验收后对存在的问题7日内整改完毕进行复验（包括发包人组织的验收），合格后交发包人。竣工验收后承包人15天内向发包人提交竣工图两套，竣工资料一份及所需的竣工结算备案资料。 2.保修

2.1工程竣工验收，住户入住后发现的问题，发包人接到投诉后通知承包人，承包人必须在24小时内到达现场，对提出的质量问题进行维修，达到住户满意。承包人超出24小时未到现场，发包人将自行安排维修，按维修费用的2~5倍，从保修金中扣除。因建筑质量问题引起各种漏水、渗水、长毛等问题，发包

11 方直接安排专业防水队伍进行维修，费用承包人承担，直接从保修金中扣除。

2.2施工过程中，若因承包方原因中途退出等违约行为，不管此项目达到几类工程，均按定额规定的最低类别办理工程结算，算至工程直接费并下浮20%，不再计取任何费用。 二十

七、争议解决方式

双方发生争议，首先由双方协商解决，如协商不成，由淄博市仲裁委员会仲裁。 二十

八、其它

1.本协议与原合同合并执行，并且具有同等法律效力。2.本协议与原合同条款相抵触时，以本协议为准。 3.本协议一式四份，承包人、发包人各执两份。 4.本协议自双方签章之日起生效。

发包人（公章）

承包人（公章） 住

所：

住

所： 法定代表人：

法定代表人： 委托代理人：

委托代理人： 电

话：

电

话：