施工安全目标管理协议书

第一篇：项目经理部与施工班组安全生产目标管理责任制协议书

项目经理部与施工班组安全生产目标管理责任制协议书

用 工 单 位：（简称甲方）

提供劳务班组：（简称乙方）

甲方在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

一、班组长（身份证号码：；家庭住址：；

联系电话：）。施工人员合计总数计人。

二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制

度。

三、规定：

1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目

部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组

安全生产例会。

四、安全生产指标：

1、杜绝死亡与重伤事故，

2、无发生火灾与机械伤害事故；

3、无发生交通安全事故；

4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

五、安全生产纪律：

第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全

带、安全网）。

①.进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济

罚款50元，发现一次罚一次。

②.高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停

工，并给予经济罚款100元。

③.二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生

事故的，要给予严重经济处罚。

第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工

现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并

按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安

管理条例处惩。

第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给

予经济处罚200元。

第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电

线的罚款100元。

第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给

予罚款200元。

第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备

消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没

收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

甲方代表：乙方：

签定时间：年月日

第二篇：项目经理部与施工班组安全生产目标管理责任制协议书

项目经理部与施工班组安全生产管理责任制协议书

用 工 单 位：（简称甲方）

提供劳务班组：（简称乙方）

在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

一、规定：

1、各班组应按规定配备一名兼职安全员同志，负责本班组安全生产工作。

2、每个施工人员进场作业前必须按公司有关规定进行办理相关的保险手续，方可进场施工。

3、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每天上班前都要对作业人员进行一次安全交底。

二、安全生产纪律：

1、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款，带帽子不系帽带一次罚款50元，不戴安全帽罚款100元，发现一次罚一次。

2、高处作业必须按规定正确系好安全带，违者由安全员责令其停工，并给予经济罚款100元。

3、严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋进入施工现场，如有违章者罚款100元。

4、严禁洒后作业，违者罚款200元。且施工员与安全员有权制止其施工作业，否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

5、施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚500元。

6、凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款100元；私自乱接电线的罚款100元。

7、现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元，并责令 其恢复。

8、严禁在施工现场随地在大便，违者罚款200元，并责令其清除。

9、不得从楼上向下乱跑物品，违者处以100-500元的罚款。

10、经查没有办理保险的在现场施工的每人罚款200元，并责令其退场。

11、现场所配备的消防专用具不得擅自挪用，擅自挪用消防专用工具的罚款100元。

12、外架使用的吊篮所限载的具体重量必须标明，严禁超载，违者每次罚款200元。

以上规定经甲、乙双方签字之日起执行

甲方代表：乙方：

签定时间：年月日

第三篇：项目施工目标管理协议书

项目施工目标管理协议书

甲方：

乙方：刘军(身份证号:520142198210263818)

为进一步深化改革，全面推行项目法施工，实施工程项目目标责任管理，依照《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方在遵守四公司签订的《建设工程施工合同》基础上，甲方将本工程的施工任务下达给刘军同志，为贵阳市园林绿化局黔灵山公园动物园改造项目负责人进行项目责任承包。为更好履行甲方与建设方签订的施工合同，在遵循平等，自愿公平和诚实的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同：

第一条工程概况：

1、工程名称：贵阳市园林绿化局黔灵山公园动物环境改造工程。

2、工程地点：贵阳市黔灵公园内。

3、工程内容：《建设工程施工合同》明确工作施工内容及施工过程中建设方指定的附属零星工程。

4、工程范围其造价：

工程造价暂定为1032万元，以建设方、审计单位审定的竣工结算为准。

第二条承包原则及考核指标

一、总原则：按照《建设工程施工合同》，独立承担工程项目在所施工范围内经济利益和风险责任，安全、质量、工期、文明施工、环境保护，以及职业病防护的一切责任和义务，并承担经济和法律责任。

二、项目机构设置：

本项目负责人为刘军同志，负责项目机构设置工作。本项目负责人是工程质量、施工安全第一负责人，并对工程质量终身负责，且承担法律责任。

在项目运行过程中，保证机构健全，职能齐全，特种作业人员必须持证上岗，项目经理调整须报建设方和主管单位备案，经审批后才可调整。

第三条承包方式：

一、项目部按照《建设工程施工合同》，内部独立核算，包工包料，自担风险，自负盈亏，在业主方拨付的每笔工程款中向公司交纳相关税费，上报管理管，合同管理费、个人所得税、劳保统筹费、税费不作帐。本项目结算价百分之柒点零陆（7.06%）交纳。

二、合理利润：在建设单位招标清单范围内乙方向甲方交纳180万，增加工程量甲方按增加产值提职17.06%管理费和利润.

第四条合同价款的确定

（一）多层棚舍:

1、基础工程及动物棚和其他用途建筑结构部分：

执行2014定额国有企业取费.材料价格按照贵州省造价站同期《造价信息》价格进行调差，如同期《造价信息》缺项部分按前期《造价信息》进行调整或补充调查，经业主方签定确认后执行，钢材按实际双方共同询价确认。

第五条合同价款的说明

（1）本次确定的工程包干价为一次包定性质的固定价格。以发包制定的建筑标准、材料定质定样选用的要求为准。各种材料都要有合格证才能使用。

（2）本次固定价格全部材料、半成品和单项工程价格已综合考虑市场变化情况及内险，所有材料按市场价格调差。由甲方现场签单调价。

（3）水电安装工程包含的工作内容，按发包方下达的安装工程工作内容及材料选用标准执行。

第六条工程进度款支付:按甲方与建设单位签定的合同为准.

第七条合同工期及奖罚办法: 按甲方与建设单位签定的合同为准.

第八条质量管理及目标 质量目标：全部分部分项均达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 项目部应及时做好工程交竣工资料和自检资料，安全管理资料，保证随时工程进度和资料管理要求。

第九条安全管理及目标 工期目标：以建设方规定的工期为准 项目部必须按业主方和分公司的总体要求，提出项目总进度计划，报分公司审批后报建设单位，项目部应严格按照进度计划组织施工，因建设单位原因及气候、停水、停电造成影响的必须出具相关的延期签证。

第十条文明施工、环境保护 目标：符合文明施工要求，文明施工检查，按照本工程现场条件，作好施工现场环境与卫生工作，并达到标准要求。

第十一条财务管理 一、按照约定，乙方向甲方交纳工程履约保证金；贰拾万元整

（￥200,000）。在各栋号主体完工后，甲方返还乙方履约保证金贰拾万元正。 按照双方约定，甲方有权在以下事项发生时，经甲方书面告知乙方不作为的前提下，业主和甲方有权用其保证金代乙方处理，处理结算书面通知乙方最后由乙方承担该费用。

（1）春节民工工资纠纷时，民工闹到政府劳动部门的。

（2）发生重大安全事故时，须应急处理的。

（3）重大质量事故造成返工的。

（4）拖欠材料商货款并经有关部门裁定的。 二、公司对项目部设立单独帐户，该帐户双方共同管理，甲方执财务章，乙方执个人印鉴章，切实做到专款专用，确保生产；本项目资金，独立核算，乙方在公司按进度领取专用收款收据，凭收据向业主方申请拨付工程进度款，确保资金用于工程项目，做到专款专用。

第十二条甲方责任

1、批准组建项目部。

2、总体协调工程施工中的有关问题，督促乙方具体履行甲方与建设方签订的工程施工合同。

3、审批乙方上报的施工组织设计及各专项施工方案及重大技术文件。

4、定期和不定期检查工程施工中的安全、质量和进度，对施工中出现的问题及时给予协调处理。

5、组织乙方办理交竣工。

6、督促检查乙方工程施工管理过程中严格按照“三标一体化”标准运行。

7、督促乙方作好保修工作。

第十三条乙方责任

1、办理工程联系的前期工作，办理进场施工的各项手续，负责施工用临时设施的搭建工作，费用进入工程成本。

2、编制施工组织设计及各专项施工方案，并报公司及监理，业主方审批。

3、按照国家和有关部门规定完善用工手续，并报劳务合同到公司存档，乙方对工民工资支付必须按劳动部门规定的民工工资支付管理实施细则执行。

4、按施工图的技术要求及规范组织施工，收集整理各种必须的技术资料，完善质量体系要求的各种文件资料，按公司要求统一组织安排施工现场。

5、按施工规范以及操作规程进行安全文明施工。

6、负责工程交竣工，按合同规定向建设方办理工程决算。

7、在乙方施工场地内，在工作上，乙方有义务进行相关配合工作。

8、全面履行公司与建设方签订的工程施工合同。

第十四条奖惩

1、由于施工质量达不到要求引起的返工损失由乙方自负。

2、若乙方无能力满足施工进度计划和建设方要求，严重影响甲方信誉，甲方有权撒换施工项目班子，由此造成的一切损失，由乙方全部承担。

3、若乙方在劳务用工，材料订货等方面款能结清所欠款项，给甲方带来经济纠纷，甲方有权采取项目负责人能够偿还的一切方式追究其应承担的经济责任，直至撒换项目班子。

第十五条

1、本责任书组成：

（1）项目目标责任书。

（2）财务管理办法。

（3）安全目标责任书。

（4）贵州建工集团四公司与建设单位签定的承包合同复印件等.

2、本责任书一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，签字生效。

甲方：（印鉴章）乙方：（印鉴章）

手机：手机：

日期：日期：

第四篇：工程施工目标管理协议书

工程施工目标管理协议书

甲方：甘肃省陇西建筑安装总公司

乙方：张军良

现甲方委托乙方进行本工程框剪结构的模板分项工程施工，为了强化施工管理，确保高质量、高速度安全完成施工项目，经双方平等、友好协商，达成如下协议：

一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包质量、包安全、包工期及文明施工的方式进行承包。

二、甲方责任：

合理安排现场施工，监督工程质量、进度、安全文明生产等。做好工人三级安全教育、安全技术质量交底工作，强化施工管理，确保工程质量、负责工程隐蔽验收。

三、乙方责任：

1、承包模板工程。

2、安排不少于

3、负责整个工程的模板配置、安装、拆除。

4、场地内木工所用材料的转运、整理、堆放。

5、在外租赁模板、管材时负责装卸任务。

6、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工。

7、施工项目承包者（专业班长两人）一定要带班进驻现场，协助甲方安排施工及管理班组。

四、质量、进度要求：

1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家有关施工规范要求施工。

2、框剪结构工程质量一定要达到国家合格以上标准要求。

3、模板配置、安装既要按设计图纸要求施工，又要以节约材料为原则，做到长料长用、短料短用。因违法施工或不听从管理人员指挥所造成的质量事故，由乙方负责一切经济损失。

4、模板支完后一定要符合有关规范要求，浇筑砼时一定要有不少于两人跟班，及时处理浇筑砼时出现的跑模、漏浆等现象。模板支完后，班组必须先自行检查，合格后通知现场施工员验收，经现场施工员、质检员、监理方检查合格认可后才能结算。

5、每段工作完成后要清扫场地，材料集中收回分类堆放好，不能随地丢弃，要做到工完场清、文明施工。

6、施工中要和其它工种紧密配合，当工种之间发生矛盾时要本着互让互谅的原则。要求严格按进度计划施工。如果发现施工进度未按甲方要求的工期完成或质量达不到要求时，甲方有权立即终止协议调换施工队伍，结算支付工程进度的60%给乙方，余下40%做误工损失费赔偿给甲方，乙方不得追究。

7、工程应按规定的日期交工，如不能按期交工，每推迟一天，应承担协议总价款3%的违约金，非施工原因造成工期延误的应顺延。

8、根据工程进度要求，乙方必须服从甲方晚上加班的安排，否则甲方有权终止合同。

五、安全要求：

1、严格执行建筑规范规定的安全措施及甲方现场规定的安全规章细则施工，严谨机械带病工作，发现安全隐患及时上报项目部，任何人都有权拒绝在不安全区作业。

2、乙方在施工过程中如不按安全操作规程施工，所发生的一切安全事故由乙方承担。

六、工程造价结算方式：

1:铁丝、钉子、胶带）。

2、结算方式按每月乙方完成的实际工程量预付70%的工资，工程完成至框剪结构封顶时付款至总承包款的85%，待验收达到结构合格标准时省定结算后30天内结清余款。

七、关于特殊情况：

1、因政策、建设方及不可抗拒的因素造成工程停工的，甲方对乙方完成的工程按合同单价进行结算退场，同时终止合同；未完成的工程若在合同期内复工，甲方可以优先考虑在执行原单价的基础上由乙

方继续承包。

2、首层模板如安装完成后因雨天或其他原因造成支撑下沉，乙方有责任对支撑进行加固处理，不得要求甲方增加费用。

3、乙方不能以甲方提供材料为借口交付不合格工程。

八、协议附则：

1、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后生效，待工程完工结清余款后自然失效。

2、未尽事宜由甲乙双方协商作出补充约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方代表签字：电话：

乙方签字：电话：

签订日期：

第五篇：安全管理目标协议书

安全管理目标协议书

为了认真贯彻安全管理方针、政策，有效保证施工现场安全，确保本项目安全管理目标顺利实现，双方特制定本协议。 立协议单位：

项目部（以下简称甲方）：

班组（以下简称乙方）：

一、 工程项目：

1、 名称：

2、 地点：

3、 期限：

二、协议内容：甲乙双方共同配合搞好安全生产，达到安全管理目标。

1、在工程期限内，重伤、死亡事故为零。

2、在工程期限内，轻伤事故尽量避免，控制在2‰以内。

3、安全达标，在工程期限内，安全受检合格率100‰（即安全检查、文明考评在85分以上）优秀率达85%以上（即安全检查、文明考评均在90%）

4、创建省、市级文明工地。

三、甲方职责：

1、甲方及时传达国家及上级劳动、安全主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策和劳动保护法规、条例。

2、落实安全生产管理体制和各级安全生产责任制，制定出相

关的安全生产规章制度。

3、加强对乙方的安全生产及技术知识教育，提高乙方的安全意识和自我保护意识，督促遵守安全生产纪律、制度和法规。

4、甲方负责对工程的分部、分项、分工种的安全技术交底工作。

5、及时做好施工生产中的各项安全生产防护措施工作。

四、乙方职责：

1、自觉遵守安全生产、消防工作的方针、政策、法规严格执行有关劳动保护条例、规定。

2、乙方积极参加甲方的各项安全活动和安全教育，增强自身的安全意识和劳动保护意识。

3、乙方在施工过程中，严格遵守各项纪律和安全生产操作规程。

4、乙方必须正确使用个人劳动保护用品，并接受甲方管理人员的安全监督、检查指导。

5 、乙方非本工作范围的机械、电气设备、消防器材等不得擅自操作，违者后果自负。

6、乙方对甲方提供的安全防护措施(安全网、脚手架、拉结筋、洞口、临边防护等)，不得擅自拆除，负责造成的一切后果由乙方负责。

7、自觉遵守“十不烧”规定，不点长明灯，不在施工现场吸烟，不乱拉乱接电气设备，违者根据有关条例处罚。

8、工作之余，不擅自外出，晚间不串门游玩、赌博，遵守甲方作息时间和工作记律，违者根据有关条例处罚。

9、乙方由于自身原因引发的安全事故，由乙方成担责任。

10、乙方拒绝违章指挥和防护措施不落实、对施工生产存在事故隐患的劳动安排和施工生产。

五、安全责任目标考核奖惩制度：

1、若乙方未能完成双方制定的目标任务，则进行惩罚。若乙方出色完成目标任务，则进行奖励。奖励、惩罚执行公司的奖罚制度。

2、甲乙双方若因一方工作失误，造成经济损失等一切影响，有责任方承担。

六、本协议各项规定适用于立协议双方，本协议与合同解释为合同在先，协议在后。

七、本协议自生效之日起甲乙双方必须严格遵守，由于违反本协议造成的伤亡事故，由违约方承担一切责任和经济损失。

八、本协议一式三份，双方签字、盖章后有效，甲乙双方各执一份，送公司备案一份。

甲方负责人签字：盖章

乙方负责人签字：盖章

年月日