【概述】承包经营合同(通用多篇)为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
承包经营协议书 篇一
发包人:(以下称甲方):
承包人:(以下称乙方):
为了更好地开展洗浴休闲经营服务,经甲乙双方充分协商,在互惠、互利的原则下,甲方将座落在盐都区潘黄镇青年路何桥村的银光休闲承包给乙方经营,就承包经营事宜达成如下协议:以资双方共同遵守。
一、经营方式
乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营自主用 工。
二、承包期限
承包期从20xx年8月30日起至20xx年4月30日止。20xx年5月5日前移交甲方。
三、承包金及违约保证金的缴纳
1、承包金为伍万元整,采取先缴纳后使用经营的原则,乙方应按下列方式向甲方缴纳:承包经营合同1、现金一次性支付人民币
2、违约保证金贰万元整(不计息)
四、经营证照及洗浴休闲中心的硬、软件设施,设备等一切相关用品。
1、甲方于本合同签字之日将洗浴休闲中心所需的全部经营证照手续交给乙方。
2、现有的洗浴休闲中心的硬件、软件设施及现有物品移交乙方使用,乙方应当正当经营,并切实维护甲方的信誉。
五、甲方的权利及义务
1、甲方有权按约定收取经营承包金及违约保证金。
2、甲方应积极配合乙方营造良好的经营环境。
3、甲方在签订本合同时提供洗浴休闲中心设备设施管道等的线路图给乙方,以便乙方经营过程中负责维护保养(如无线路图,可来人指导维修、保养)。
4、甲方及时将移交乙方使用,乙方确认甲方提供的设施运用于经营,予以接受经营。
5、承包期满,甲方有权收回洗浴休闲中心。
六、乙方的权利及义务
1、乙方应按约定及时足额缴纳经营承包金及违约保证金。
2、乙方应当合法经营,不得违反国家的政策和法律,如发生违反法律的经营活动以及一切不安全的事,由乙方承担全部责任,与甲方无关。
3、乙方应当爱护休闲中心设备、设施,适时维修和保养,经营期间的水电费及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。
4、乙方确需适当调整调整休闲中心装饰及设备设施的,应当事先征得甲方书面同意,所有费用由乙方承担。
5、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产。
七、违约责任
双方应当全面履行本合同书的约定,任何一方违约的,均应向守约方承担违约金贰万元整,违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的全部损失。
1、如因一方原因造成另一方经济损失的,造成方负责全额赔偿。
2、存在下列情形之一时,本协议自动解除,双方均不承担责任。
(1)因法定不可抗力导致本合同无法执行时,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争**等。
(2)政府统一规划或拆迁行为致使本合同无法履行,双方协商解除本合同,甲方无条件退还乙方全年的承包金,并给予经济补偿。
(3)甲乙双方协商解除合同后,甲方无条件退还乙方违约保证金。
八、其它
1、合同期满后,乙方不得以任何理由推迟交还。
2、合同期满后,原有设施设备及物品归甲方所有,乙方添置的设备设施及物品归乙方所有,甲方可按国家的规定折价取得这部分设备设施。
3、合同中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定,补充条款具有本合同同等效力。
九、本合同经双方签字后生效。本合同双方签字盖章后生效,合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
见证及担保人:
年 月 日
承包经营合同 篇二
发包方(甲方): 电话:
承包方(乙方): 电话:
根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况签订本合同。
第一条:工程概况
(1)工程名称:平米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色方案:主场地为绿色,辅助场地红色。羽毛球场为绿色。
(2)工程地点:
(3)工程范围:3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。
(4)工程内容:球场面层施工,施工单价为 100 元/平方,施工面积为平方米。(最终以实测面积为准)
第二条:承包方式
工程总造价为 元整(¥ 元整),此承包价格为含税价。
第三条:施工工期
总施工工期为:12天(以工作晴天计算)。
第三条:工程保修期
由乙方施工的球场面层保修两年(自工程竣工验收签字日起)。保修范围:面层不脱层、面层不起包(不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏)。
第四条:工程款支付和结算
(1)甲、乙双方在签订合同后,甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。 材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后(7)天内甲方向乙方一性次支付完剩余工程款,质保金5%
(2)质保金5%预留两年,两年后无息退还。
(3)工程完工后由甲方组织对场地进行验收。
第五条 双方责任
(一)甲方责任
(1)需提供一个合格的球场水泥基础地面(要求成龟背型朝四周排水,表 面无大积水,表面强度C25,不起沙,不烧坏。
(2)委派xx为现场管理甲方代表,负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。
(3)甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。
(4)甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。
(5)提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。
(6)工程竣工后,负责组织该工程的竣(www.haoword.com)工验收工作。
(二)乙方责任
(1)委派 为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。
(2)做好施工原始记录,交由甲方签证。
(3)自竣工日起,规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。
(4)在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。
(5)施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。
(6)乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。
第六条:质量要求
(1)乙方首先应保证所供应的材料质量,由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题,由乙方付全责。 同时乙方应严把施工质量关,注意施工细节,防止由于施工质量引起的超过国家标准的不平、积水等。同时,在做面层前,由甲方代表确认后方可进行面层的施工。
第七条:安全责任
1、乙方对施工队工人进行安全文明教育,服从甲方的一切规章制度。
2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故,由甲方自理,乙方不承担任何责任。
第八条:违约责任
(1)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务,甲方应承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方,甲方如违约,每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金,且乙方有权停止施工。
(2)在施工期间,由于乙方原因造成工期延误,并认定不能按合同工期如期完工,甲方有权单方终止施工合同,造成的损失由乙方负责。
附件:本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜,甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。
甲方(发包方)签字盖章:
乙方(承包方)签字盖章:
签约时间:
承包经营合同 篇三
随着餐饮的发展,饭店承包经营是很常见的,对于饭店承包经营合同你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的饭店承包经营合同范文,欢迎参考阅读。
饭店承包经营合同范文1
发包人:__________________(以下简称甲方)
承包人:__________________(以下简称乙方)
签订时间:________________
签订地点:________________
第一条发包人将位于________发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。
第二条承包期限:从_________年_______月_______日发包人将饭店交付承包人使用,到_________年_________月_______日收回。
第三条承包金及交付的时间、方式
承包金每月(大写)_____________________元。
承包金每_______个月交一次,先付后用,第一次承包金于合同生效后__________天内交给发包人,第二次承包金于___________交清,以后交付方式以此类推。
第四条承包饭店的经营范围__________________________
第五条承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。
第七条发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按5年期限折旧,若在5年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。
第八条未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。
第九条合同解除的条件:__________________________
第十条违约责任:任何一方有违约行为,均应向非违约方支付违约金___________元,并赔偿相应的损失。
第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失,发包人免责。
第十二条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定事项:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他承包经营合同(通用多篇)范文。